Договор на составление локально сметного расчета образец

Образец договора на составление локального сметного расчета

Договор на составление локально сметного расчета образец

п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере руб. за каждый день просрочки. 4.2.

В случае умышленного нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство: 8.1.1.

Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.

8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.

8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика. 8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.

Договор на оказание сметно-технических услуг

Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.4.3.

Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.5.1.

После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.5.2.

Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг.

Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.5.3.

При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте.

Договор на составление локально сметного расчета образец

6.5.

Статья 8. Разрешение споров между сторонами 8.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2.Вопросы, не урегулированные сторонами путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, по месту нахождения Исполнителя.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги: 1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы; 1.2.2.

Договор на составление сметной документации безвозмездный образец

Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей.

Важно При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте.

В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

5.4. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика.

Инфо Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов.

Договор на выполнение сметных работ

Конструктор документов>Договоры>Договор подряда> Разновидностью соглашений о подряде является договор на выполнение сметных работ.

По нему существует возможность провести весьма разнообразные работы, в разных областях деятельности, этой универсальностью он и привлекает многих. Помимо этого, если изготовление будет происходить поэтапно (зачастую так и происходит), договор на сметные работы должен их предусматривать, для чего надлежит соответствующе оформить календарный план, неотъемлемое приложение к договору.

Если для заказчика критично то, чтобы работы выполнялись именно подрядчиком, следует указать в договоре, что привлечение субподрядчиков не допускается. В качестве альтернативы, если подрядчик настаивает на своем праве привлекать сторонние лица для выполнения работ, следует предусмотреть обязательство для него согласовывать с заказчиком привлечение каждого лица.

Необходимые документы вполне могут быть изготовлены с привлечением юриста, но следует понимать, что услуги его будут стоить денег.

По этой причине наиболее оптимальным решением будет изготовление документов на основе представленного на нашем ресурсе интерактивного шаблона, позволяющего получить комплект документов к договору на выполнение сметных работ, это существенно упростит с технической стороны процедуру заключения сделки.

С этим шаблоном часто используют:

  • Договор подряда
  • Договор на установку забора
  • Договор на монтаж антенны
  • Договор на монтаж детской площадки
  • Договор на установку светодиодных светильников
  • Договор на оказание услуг программиста

Популярные документы и процедуры:

  • Отпуск с ребенком до года
  • Виды поощрения работников
  • Форма договора транспортной экспедиции
  • Форма предварительного договора
  • Скачать образец договора поручительства
  • Пример договора розничной купли продажи

Договор на составление проектно-сметной документации

3.4.

Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика. 4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п.

п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере ______ руб.

Договор на разработку сметной документации образец

9.2.

Внимание Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей.

В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору. 3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке: 3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.

Образец сметы к договору подряда

/ / 9 марта 2019 3345 0 Смета к договору подряда — образец данного документа будет полезен при заключении соглашения такого рода.

Прочитав нашу статью, вы сможете понять, что представляет собой эта смета, и научитесь ее составлять. Смета представляет собой финансовый документ специального вида, который согласовывается сторонами при заключении договора и является его неотъемлемым приложением.

В смете отражается расчет или план предстоящих расходов на выполнение какой-либо работы. Применительно к договору подряда в отношении сметы законом установлены следующие положения:

  1. Через составление сметы, в соответствии с п. 3 ст. 709 Гражданского кодекса РФ, может определяться цена работ по договору подряда. Законодатель не обязывает субъектов подрядных отношений в императивном порядке оформлять сметную документацию, но допускает такую возможность.
  2. Цена работ по смете может быть как твердой, так и приблизительной (п. 4 ст. 709 ГК РФ).
  3. При исполнении договора строительного подряда подрядчик обязан следовать не только технической документации, но и смете при ее наличии (п. 1 ст. 743 ГК РФ).

Унифицированной формы сметной документации законом не предусмотрено.

При составлении документа можно руководствоваться рекомендательным нормативным актом — методикой, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. Исходя из сложившийся практики, форма документа представляет собой таблицу, в которойможет содержаться следующая информация:

  1. Наименование вида работ.
  2. Единица измерения, то есть мера, исходя из которой будет рассчитываться цена за выполнение работы (например, квадратные/погонные метры).
  3. Цена выполнения работы (за единицу, весь объем каждой из работ и суммировано). Общая стоимость работ определяется в смете как по этапам, так и в совокупности за всю работу.

может выглядеть так: № п/п Работы Ед.

изм. Кол-во ед. Стоимость (руб.) За ед.

Общая 1. Настил линолеума кв. м 18 250 4500 2. Монтаж плинтусов пог. м 25 100 2500 Итого: 7000 Таким образом, несмотря на то что смета составляется индивидуально под выполнение конкретных работ по определенному договору, общий объем данных, которые следует согласовать, остается неизменным.

Подписывайтесь на&nbspнаш канал в&nbspЯндекс.Дзен!

Источник: http://civilyur.ru/obrazec-dogovora-na-sostavlenie-lokalnogo-smetnogo-rascheta-92947/

Проект договора на изготовление локального сметного расчета

Договор на составление локально сметного расчета образец

Составление смет станет процессом значительно простым если доверите это дело профессионалам.

По сути, рассматриваемый документ состоит из двух частей: В качестве примера упрощенной формы сметы на ремонт комнаты можно привести такую таблицу.

Договор № на оказание услуг по составлению

на оказание услуг по составлению/проверке сметной документации г. Москва «____» __________ 2011 г.

__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора_______________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и Статья 1.

Предмет договора Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по составлению / проверке смет (ы) в коммерческих / государственных расценках (нужное подчеркнуть) (нужное подчеркнуть) на объекте, расположенном по адресу: 2.1.

Стоимость работ по настоящему договору составляет _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

страница

Смета — документ, в котором вычисляется сумма затрат на проект, расписанная по статьям расходов (заработная плата, налоги и отчисления по заработной плате, хозяйственные расходы, приобретение комплектующих и прочие).

Критическое сравнение различных подходов Изначальное наличие искажённых позиций российской сметы для крупных или сложных проектов, с целью соответствия реальной обще-проектной оценке, не позволяют вести оперативный финансовый контроль развития проекта.

Строительная смета

«(п.1.1.

) При определении стоимости строительства необходимо обеспечивать: — гибкий, вариантный подход к вопросам ценообразования, без жесткой регламентации и чрезмерной централизации; — возможность выбора наиболее рационального способа исчисления величины сметной прибыли, накладных расходов других затрат, сопутствую щих строительству, с освобождением от влияния конъюнктуры цен на рынке строительных материалов; — соблюдения принципа равноправия участников инвестиционного процесса, обязательного взаимного согласия сторон по принимаемым решениям в ходе согласования свободных (договор ных) цен на строительную продукцию; — рекомендательный характер общих положений вместе с возможностью учета отраслевых и местных особенностей осуществления строительства путем отражения этих особенностей в ведомственных и региональных методических документах; — возможность широкого выбора соответствующей нормативной базы, на основе которой производится расчет затрат.

Приложение 5

Наименование глав, объектов, работ и затрат оборудования, мебели и инвентаря Глава 1.

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА Отвод земельного участка под строительство S=0,35га -индекс пересчета цен 1984 г. в цены 1991 г. — -индекс измен. ст-ти прочих работ 1991г. в цены по сост на IV кв 1999г.

(в базис 2001 г) — Срезка растительного грунта на участке Срезка растительного грунта вне участка Корчевка деревьев на участке Корчевка деревьев вне участка Разбивка основных осей зданий и сооружений Глава 2.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 16-этажный 75 -квартирный жилой дом Глава 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Итого по главе 3 (затрат нет) Глава 4.

Источник: https://152-zakon.ru/proekt-dogovora-na-izgotovlenie-lokalnogo-smetnogo-rascheta-12444/

Договор на составление локально сметного расчета образец | Гарантия права

Договор на составление локально сметного расчета образец

  • расчет прямых затрат, которые определяются исходя из расценок 2001 года и переводятся в действующие цены путем умножения на соответствующий индекс удорожания, устанавливаемый ежеквартально.

    Прямые затраты состоят из следующих элементов:

    • стоимость материалов;
    • основная ЗП рабочих;
    • затраты на ЭММ (эксплуатацию машин и механизмов,необходимых для выполнения работ), включая ЗП машинистов;
    • расчет накладных расходов и сметной прибыли, производимый с учетом действующих на момент оформления сметы нормативов.

    Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком. О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.

    3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    Образец строительной сметы являет собой набор стандартных пунктов и формулировок, которые наиболее часто используются при составлении смет на строительство. По принятому стандарту, смета на строительство имеет заголовок, указывающий объект и его месторасположение.

    Следующая строка заголовка — ссылка на год, который взят за основу среднерыночной цены материалов и услуг для строительства. Общая площадь здания и расчетная единица сметы также по правилам вписаны в заголовке документа.Москва «___»__________ ____ г.Статья 7.

    Внесение изменений в Договор. 7.1.

    Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

    Составление и последующее заполнение сметы совершенно заслуженно считается важнейшим этапом любых строительных или ремонтных работ. В большинстве случаев оформлением сметной документации завершается проектирование здания или сооружения.

    В случае выполнения небольших объемов работ, например, ремонтных или отделочных, когда проект не разрабатывается, смета также необходима.

    Это объясняется тем, что она служит исходной информацией для разработки множества сопутствующих необходимых и важных для эффективной организации работ документов, в частности, календарного плана выполнения работ и графика поставки необходимых материалов и механизмов.

    Договор на составление сметной документации образец бланк

    ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.2 Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать подтверждение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.


    Недостатком данного метода является то, что применяемые при его использовании расценки 2001 года достаточно часто не учитывают реалий сегодняшнего дня, так как на момент составления многих технологий и материалов попросту не существовало. Однако, при возведении бюджетных объектов и большинства частных крупных строек альтернативы базисно-индексному методу на сегодня не существует.

    Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.
    После составления сметной документации Заказчик вправе не более трех раз вносить изменения (т. е. менять задание Заказчика) в готовую сметную документацию.

    Особенности составления смет в строительстве

    Сама смета представляет собой таблицу, в колонках которой указан перечень работ и материалов, единица измерения, объем, цена и сумма. Заполнение строк таблицы зависит от выполняемых работ.

    Это могут быть подготовительные работы перед строительством: установка бытовок и санитарных помещений для строителей, ограждение территории стройки, геодезическая разметка.

    Чтобы зафиксировать в договоре порядок оплаты, стороны должны указать срок оплаты услуг, срок и размеры платежей (если услуги оплачиваются частями) и момент, когда услуги будут считаться оплаченными.

    Москва «15» сентября 2012 г. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

    Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательство по разработке эскизного проекта и сметной документации (далее — «проектно-сметная документация») на строительство малоэтажного каменного дома в г.

    Получается, что сметный расчет подтверждает конечную цену соглашения. Исходя из вышеуказанных законодательных нормативов, можно сделать вывод, что смета является обязательным приложением к строительного подряда.

    Эти статьи и документы могут быть Вам полезны

    Чтобы избежать споров о цене услуги, сторонам нужно согласовать размер цены, способ ее определения (если на момент заключения договора размер цены еще не известен) и ее состав.

    Без указания этих условий договор считается незаключенным, что может породить последствия недействительности сделки, а недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

    При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах — если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

    Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

    ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1 Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 7.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

    5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

    При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.

    Как уже отмечалось, заполнение сметы позволяет не только получить примерную сумму, в которую обойдется строительство или выполнение определенного объема работ. Эта величина необходима для определения договорной цены объекта или этапа работ, причем как заказчику или инвестору, так и подрядчику, то есть непосредственному производителю.

    Некоторые суды придерживаются позиции, что цена является существенным условием договора возмездного оказания услуг и должна быть в нем указана.

    Так, ФАС Северо-Западного округа указал, что существенными условиями, которые названы в законе для договора возмездного оказания услуг, являются его предмет и цена. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.2.

    Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов: 1.3. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему выполняет Исполнитель.

    Проект договора на изготовление локального сметного расчета

    Однако исполнителю нужно иметь в виду, что на практике встречаются ситуации, когда суды признают условие о сроке оплаты услуг существенным. Алматы «___» _______ 2008 г. 1. ПРЕДМЕТ 1.1 Исполнитель обязуется полностью и в срок до 22 апреля 2008 года, предоставить готовую сметную на проведение капитального ремонта на 2009 год РГКП НИИ кардиологии и внутренних болезней.

    Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить сметную документацию (в базе СН-2012 (ред. 2018года) в текущих ценах по состоянию на 01.01.

    2018) на очистку кровли от снега зданий по адресам:________________________ , а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ.

    При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

    Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами.

    Заказчик предоставляет Исполнителю типы проектов зданий, площадь зданий и другую информацию, необходимую для составления сметной документации на техническое обслуживание.

    Но помимо этого прямого функционального назначения, грамотное и выполненное по образцу оформление сметы позволит спланировать проведение работ таким образом, чтобы они были произведены как можно быстрее и за меньшую цену.

    Кроме того, смета также помогает определить потребность в необходимых материалах, что в сочетании с календарным планом производства работ позволит разработать график их поставки.Обязательные пункты сметы — земляные работы, устройство нулевого цикла, устройство полов и строительство первого этажа и остальных, в зависимости от этажности здания.

    Входы, лестницы, системы дымоходов, подготовка и проведение кровельных работ, как правило, тоже является обязательными пунктами. Кроме того, обязательно в смете необходимо указать стоимость услуг работников, транспортные и административные расходы. Смету после ряда согласований подписывают представители заказчика и исполнителя.

    Когда составлена предварительная смета, устраивающая обе стороны, она еще раз перепроверяется с уточнением объемов работ. Зачастую в этом процессе участвует и заказчик, для принятия более оперативных решений.

    Источник: http://findlock.ru/pravovye-stati/1095-dogovor-na-sostavlenie-lokalno-smetnogo-rascheta-obrazec.html

    Договор на составление локально сметного расчета образец – Законники

    Договор на составление локально сметного расчета образец

    ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1. Не позднее с момента подписания Сторонами настоящего договора передать Исполнителю следующие исходные данные, необходимые для подготовки пакета проектно-сметной документации: . 2.1.2.

    Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. 2.1.3.

    Не позднее с момента получения от Исполнителя подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации:а) утвердить задание путем его подписания и направить Исполнителю;б) предоставить возражения по существу. 2.1.4.

    Оказывать содействие Исполнителю следующее содействие в выполнении настоящего договора: в следующие сроки: . 2.1.5. Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора. 2.1.6.

    Меняется стоимость работ, цена материалов и вспомогательных средств, при выполнении работ возникают непредвиденные ситуации, меняются исполнители задания и т.д. Самостоятельно составить смету практически невозможно, если речь идёт о большом количестве работ и операций.

    Внимание

    Этим занимаются специализированные организации, например, проектно-сметные бюро, которые имеют навык необходимых расчетов и знают, как правильно учесть стоимость производимых работ. Если нужна правильная смета, заключайте договор Выбрав исполнителя для составления сметной документации необходимо «узаконить» возникающие отношения.

    Важно

    Сделать это необходимо, так как неверно составленная смета может повлечь огромные убытки при осуществлении работ. Договор на составление сметы, в общем и целом, мало отличается от договора оказания услуг.

    Договор на составление сметы

    6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя. 6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.
    6.4.

    В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта. 6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

    6.6.

    Панель ручного поиска договоров

    Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола. Статья 8. Разрешение споров между сторонами 8.1.

    Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
    8.2.

    Вопросы, не урегулированные сторонами путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, по месту нахождения Исполнителя. Статья 9. Прекращение договорных отношений.

    Бланкер.ру

      • Вектор Права 7(499) 502-55-87, 7-926-983-00-55
    • Вектор Права +7(499) 502-55-87, +7-926-983-00-55
    • Договор на составление сметной документации
      • Договор на оказание сметно-технических услуг
      • Договор № на изготовление сметной документации
      • Договор на составление сметы
        • Договор на составление проектно-сметной документации (рекомендуемый образец заполнения)
    • Договор на составление проектно-сметной документации (рекомендуемый образец заполнения)
    • Типовой договор подряда

    Вектор Права 7(499) 502-55-87, 7-926-983-00-55 Стоимость юридической услуги: 3 000 рублей за составление на одной странице.
    Каждая дополнительная страница договора 500 рублей. 1.

    Договор № на оказание услуг по составлению/проверке сметной документации

    В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору. 3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

    3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке: 3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.
    3.3.2.

    Источник: http://advokat55.com/dogovor-na-sostavlenie-lokalno-smetnogo-rascheta-obrazets/

    Договор на оказание сметно-технических услуг

    Договор на составление локально сметного расчета образец

    Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

    г.

    «» г.

    в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

    1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

    1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

    1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

    1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Исполнитель обязан:

    2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;

    2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

    2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.

    2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

    2.4. Заказчик обязан:

    2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;

    2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.

    2.5. Заказчик имеет право:

    2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.

    2.7. Исполнитель имеет право:

    2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.

    3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

    3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей.

    В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

    3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

    3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:

    3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.

    3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.

    3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.

    3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.

    4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.

    4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

    4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

    5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.

    5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

    5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

    5.4.

    Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика.

    Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

    5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком.

    О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты.

    В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.

    5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.

    6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

    6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «» года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.

    6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:

    6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

    6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.

    6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.

    6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.

    6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

    6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.

    6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.

    6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

    7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

    7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.

    7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

    7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.

    7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.

    8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:

    8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.

    8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.

    8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.

    8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.

    8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.

    8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.

    9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

    9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.

    9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.

    10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик

    • Юридический адрес:
    • Почтовый адрес:
    • Телефон/факс:
    • ИНН/КПП:
    • Расчетный счет:
    • Банк:
    • Корреспондентский счет:
    • БИК:
    • Подпись:

    Исполнитель

    • Юридический адрес:
    • Почтовый адрес:
    • Телефон/факс:
    • ИНН/КПП:
    • Расчетный счет:
    • Банк:
    • Корреспондентский счет:
    • БИК:
    • Подпись:

    Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

    Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

    Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3

  • 3 адвоката
    Добавить комментарий